Договор на пошив штор образец

Оплата оставшейся части производится в течение рабочих дней с момента приемки Изделий Заказчиком. 2.3. Оплата производится в рублях Российской Федерации путём безналичного перевода на расчётный счёт Подрядчика. 2.4. Днём оплаты считается день зачисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. 2.5.

В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ. 2.6.

Договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды

В случае если Заказчик не придет за результатом работ в срок, указанный в настоящем договоре — послать письменное предупреждение о том, что результат работы будет реализован по истечении месяцев со дня отправления извещения.3.2.7. В случае остатка неизрасходованной части материала — вернуть ее Заказчику либо уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося неизрасходованного материала.3.2.8.

Предоставить Заказчику достоверную и необходимую информацию о предлагаемой работе, а также сообщить при сдаче работы Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результата работ.3.3.

Договор подряда на пошив одежды

Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. 8.Разрешение споров 8.1.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами разрешаются путем переговоров. 8.2. При неурегулировании, в процессе переговоров, спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 9.Прочие условия 9.1.

Любые изменения условий настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением Сторон и вступают в силу после подписания Сторонами.

9.2. Стороны не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны по договору.

Панель ручного поиска договоров

Изделия, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки; — предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством Изделия. 5. Ответственность сторон 5.1.

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Подрядчика.
5.2. В случае нарушения Заказчиком п.п. 2.2., 3.2.

настоящего договора, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика. 5.3.

Договор на изготовление текстильных изделий

Внимание Договор на изготовление текстильных изделий в форматеDOCX Договор на изготовление текстильных изделий в формате DOC Договор на изготовление текстильных изделий в формате RTF Договор на изготовление текстильных изделий в формате PDF Договор на изготовление текстильных изделий по индивидуальным меркам Место заключения договора Дата заключения договора: . .

20 г. , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (наименование должности) (Ф. И. О.), действующего (ей) на основании , с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (наименование должности) (Ф.
И. О.), действующего (ей) на основании , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.Предмет договора 1.1.

Договор на пошив костюма

Важно Заказчик обязуется:- предоставить Исполнителю всю необходимую информацию о желаемом результате работы;- принять результат работы в срок, предусмотренный настоящим договором;- известить Исполнителя в срок дней об обнаруженных недостатках работы, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки;- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН4.1. Заказчик отвечает за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.4.2.
В случае нарушения установленных сроков начала и окончания работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере % цены выполнения работы.4.2.1.

Договор подряда, бытового, по пошиву одежды

Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора. 9.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

10. Разрешение споров 10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров. 10.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Договор подряда на пошив костюма

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 8.2.1. По письменному соглашению Сторон. 8.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.
5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст.

719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за до даты предполагаемого расторжения. 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.1.

Договор на оказание услуг по пошиву штор образец

Москва « » 201_ г. Индивидуальный предприниматель , паспорт: серия , N , выданный , свидетельство о государственной регистрации N от » » г., наименование зарегистрировавшего его органа: , именуем в дальнейшем «Исполнитель», в лице (должность, Ф.И.О.

), с одной стороны, и гражданин , именуемый в дальнейшем «Заказчик», личность удостоверяется паспортом: , выданным 200_ года ОВД г. , код подразделения , проживающий по адресу: Московская область, г. , ул. дом кв.

, заключили настоящий договор подряда (далее — «Договор»_, на следующих условиях: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Исполнитель обязуется в срок со дня заключения настоящего договора произвести пошив (указать наименование вещи), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.1.2.

Заказчик предоставляет Исполнителю необходимый для пошива материал (указать кол-во, цвет, стоимость и др.

Если подрядчик своевременно не приступил к выполнению работыили во время ее исполнения станет очевидным,что она не будет выполнена в срок,а также в случае просрочки выполнения работы заказчик вправе по своему выбору: — отказаться отисполнениядоговораипотребоватьвозмещения убытков; — назначить подрядчику новый срок,в течении которого ондолжен приступить к работе; — поручить выполнение работы другому лицу за счет подрядчика; — потребовать уменьшения вознаграждения за работу. 3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждениярезультата работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик. 3.4. В случае ненадлежащего выполненияилиневыполненияработы возмещениеубытковиуплатанеустойки не освобождают подрядчика от исполнения обязательства в натуре.

Договор на оказание услуг по пошиву одежды образец

Заказчик вправе:

• проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, в любое время.

2.4. Заказчик обязуется:

• предоставить подрядчику всю необходимую информацию о желаемом результате работы;
• принять результат работы в срок, предусмотренный настоящим договором;
• известить подрядчика в срок дней об обнаруженных недостатках работы, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки;
• предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.1. Заказчик отвечает за невозможность подрядчиком использовать материал без ухудшения качества работы. 3.2. В случае нарушения установленных сроков начала и окончания работ, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере % цены выполнения работы.

Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик, несмотря на предупреждение подрядчика о невозможности использования материала, предоставленного заказчиком, или о других обстоятельствах, грозящих прочности и годности результатов работы или создают невозможность ее завершения в срок, не заменит негодный материал и не примет других необходимых мер для устранения таких обстоятельств. 4.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик не представит в срок, указанный в настоящем договоре, материал подрядчику, препятствует исполнению договора подрядчиком или при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей заказчиком не будет произведено в установленный договором срок. 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 5.1.

Источник: https://fundsnet.ru/dogovor-na-uslugi-po-poshivu-obrazets/

Договор на изготовление штор с частным лицом образец

на изготовление солнцезащитной системы (жалюзи, штор) г.

Киев ______ _________ 2013 года ________________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации с одной стороны и именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.2. Характеристики товара (вид жалюзи, тип механизма, рулонные шторы, римские шторы, антимоскитные сетки) 2.1.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 3.1. Стоимость товара по настоящему договору составляет _____________________________________________________________________________________грн.

Договор на оказание услуг с физическим лицом: образец скачать бесплатно

Договор на оказание услуг заключается между двумя сторонами — заказчиком и исполнителем, который в рамках соглашения берется за исполнение своих обязательств перед заказчиком.

В договоре обязательно должны быть прописаны все права и обязанности сторон, а также детальное описание сделки и сумма, которую обязуется оплатить заказчик по результатам.

Рассматриваемое соглашение может быть заключено как с физическим, так и с юридическим лицом.

В данной статье представлен пример договора на оказание услуг физическому лицу.

В противном случае, заказ будет считаться недействительным и не исключены разбирательства с правоохранительными органами. Договор на оказание услуг должен быть составлен в письменной форме, число экземпляров определяют стороны договора.

Договор подряда на изготовление мебели (работа выполняется иждивением заказчика; стоимость работ определена в договоре; условие о предоплате)

1.1.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей, включая НДС 18%. 2.2. Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в следующем порядке: 2.2.1.

Договор на оказание услуг по пошиву штор

— здесь есть куча образцов документов Автор документа

ДОГОВОР № _________ на оказание услуг по пошиву штор г. __________ «___» ____________ 20___ г. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется осуществить пошив штор в объеме и по цене, согласно спецификации (Приложение №1) Заказчика, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору.

1.2. Заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить выполненную работу в срок, установленный настоящим договором. 1.3. Срок выполнения работ в течение 20 (двадцати) дней со дня подписания договора.

1.4. На изготовленную продукции Подрядчик обязан представить Заказчику накладную и счет (счет-фактуру). 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.

Договор на монтаж ПВХ окон

1.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 2.1. Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка: 2.1.1.

Заказчик согласовывает с Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы:

1. Согласованный заказ и схему на монтаж (Приложение №1 к настоящему Договору).
2. .

2.1.2.

Договор подряда с физическим лицом — скачать образец

Договор подряда с физическим лицом — скачать образец 27 апреля 70806 35 Шмидт Николай 70806 35 На данной странице вы сможете скачать актуальную и наиболее полную форму договора подряда (в данном случае с физическим лицом) и узнать особенности его заключения.

Если же вам нужен договор подряда с юр. лицом или ИП, то его не сложно подредактировать.

Источник: http://pravo-38.ru/dogovor-na-izgotovlenie-shtor-s-chastnym-licom-obrazec-76633/

Договор на пошив костюма

Даже такая простая операция, как пошив костюма, учитывая стоимость материала и работ, нуждается в письменном подтверждении намерений двух субъектов Договора – Подрядчика и Заказчика.

В отношении договора

Согласно этому Договору, Подрядчик обязуется произвести пошив изделия, а Заказчик принять и оплатить эту работу. Материал предоставляет Заказчик.

В отношении прав и обязанностей

Соответственно подписанному Договору Подрядчик:

• получив материал, обязан его сохранить и использовать по назначению;
• в случае некачественного материала или необходимости повышения ранее установленной цены из-за дополнительных затрат должен предупредить Заказчика
• предоставить Заказчику достоверную информацию о предстоящей работе и возможных изменениях в договоре;
• не начинать работу, если Заказчик не выполняет свои обязательства;
• если Исполнитель сам допустил порчу материала, то должен исправить свои ошибки или возместить Заказчику убытки.

Со своей стороны Заказчик имеет право и обязуется:

• проверять ход выполнения заказа и качество работы в любое время;
• предъявить претензии Исполнителю в случае обнаружения недостатков.

Это не полный перечень прав и обязанностей, которые зависят от множества факторов, в т.ч. от мастерства Исполнителя, придирчивости и требовательности Заказчика.

Разное

Договор предусматривает возможности взаимных претензий обеими сторонами договора, отказа от выполнения заказа или принятия его. Но в любом случае все споры и разногласия, возникающие между ними, решаются на переговорах или по закону. А возможные дополнения – только в письменном виде.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется в срок дней со дня заключения настоящего договора произвести пошив , а заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

1.2. Заказчик предоставляет подрядчику необходимый для пошива материал . Материал предоставляется подрядчику в .

1.3. Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц.

1.4 Риск случайной гибели или повреждения материала несет предоставившая их сторона – заказчик

1.5. Стоимость работ составляет рублей. Работы оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: .

1.6. Работы принимаются на основании акта их приемки в срок дней.

1.7. Согласно настоящему договору установлен следующий гарантийный срок на результат работы: .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.

Подрядчик обязуется:

• после передачи ему материала обеспечить правильное его использование и сохранность;
• предупредить заказчика в срок дней о непригодности или недоброкачественности переданного ему материала;
• своевременно предупредить заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы в связи с необходимостью в проведении дополнительных работ;
• в случае если заказчик не придет за результатом работ в срок, указанный в настоящем договоре, послать письменное предупреждение о том, что результат работы будет реализован по истечении дней срока со дня отправления извещения;
• в случае остатка неизрасходованной части материала вернуть ее заказчику либо уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося неизрасходованного материала;
• предоставить заказчику достоверную и необходимую информацию о предлагаемой работе, а также сообщить при сдаче работы заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результата работ.

2.2.

Подрядчик вправе:

• не приступать к работе, приостановить ее если заказчик нарушает свои обязанности по настоящему договору, а также потребовать возмещения убытков;
• удержать результат работы, остаток неиспользованного материала при неисполнении заказчиком обязанности уплатить предусмотренную договором цену работы;
• в случае недостижения результата работы или если результат оказался с недостатками, делающими его не пригодным для использования по причине недостатков предоставленного заказчиком материала потребовать оплаты, выполненной им работы;
• при обнаружении недостатков работы, за которые он отвечает вместо устранения этих недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

2.3. Заказчик вправе:

• проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, в любое время.

2.4.

Заказчик обязуется:

• предоставить подрядчику всю необходимую информацию о желаемом результате работы;
• принять результат работы в срок, предусмотренный настоящим договором;
• известить подрядчика в срок дней об обнаруженных недостатках работы, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки;
• предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Заказчик отвечает за невозможность подрядчиком использовать материал без ухудшения качества работы.

3.2. В случае нарушения установленных сроков начала и окончания работ, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере % цены выполнения работы.

Если подрядчик своевременно не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы заказчик вправе по своему выбору:

• отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;
• назначить подрядчику новый срок, в течении которого он должен приступить к работе;
• поручить выполнение работы другому лицу за счет подрядчика;
• потребовать уменьшения вознаграждения за работу.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.

3.4. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают подрядчика от исполнения обязательства в натуре.

При этом заказчик вправе по своему усмотрению:

• отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы;
• соразмерного уменьшения цены;
• соразмерного устранения недостатков работы;
• возмещения расходов на устранение недостатков работы своими силами или с помощью третьих лиц.

4. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику, часть установленной настоящим договором цены пропорционально части работы, выполненной подрядчиком и возместив подрядчику убытки, причиненные прекращением договора.

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком настоящего договора.

4.3.

Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик, несмотря на предупреждение подрядчика о невозможности использования материала, предоставленного заказчиком, или о других обстоятельствах, грозящих прочности и годности результатов работы или создают невозможность ее завершения в срок, не заменит негодный материал и не примет других необходимых мер для устранения таких обстоятельств.

4.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик не представит в срок, указанный в настоящем договоре, материал подрядчику, препятствует исполнению договора подрядчиком или при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей заказчиком не будет произведено в установленный договором срок.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным соглашением сторон и вступают в силу после подписания сторонами.

5.2. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков, если в течении установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине подрядчика.

5.3. Подрядчик не производит устранение недостатков после истечения срока предъявления претензий, при неправильной эксплуатации результата работы, при появлении дефектов в результате естественного износа.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами разрешаются путем переговоров.

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор составлен в экземплярах и считается заключенным с момента его подписания.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик

• Юридический адрес:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• ИНН/КПП:
• Расчетный счет:
• Банк:
• Корреспондентский счет:
• БИК:
• Подпись:

Заказчик

• Адрес регистрации:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• Паспорт серия, номер:
• Кем выдан:
• Когда выдан:
• Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%D0%B0-1

Договор на пошив штор

дата и место подписания

___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___(должность, ФИО)___, действующ__ на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с одной стороны, и ___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ___(должность, ФИО)___, действующ__ на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по изготовлению следующей швейной продукции: _____________ и передать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Качественные характеристики, количество продукции, вид изделий, пожелания Заказчика к оформлению продукции, а также предполагаемые сроки выполнения работы указаны в задании Заказчика (Приложение N __).

1.3. Для изготовления швейной продукции Подрядчик использует собственное сырье и материалы. Стоимость сырья и материалов включается в стоимость работ, установленную настоящим договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания на изготовление швейной продукции подготовить эскиз изделия каждого вида и направить эскизы на утверждение Заказчику. Утвержденные (подписанные) Заказчиком эскизы швейной продукции становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.2. Не позднее _______ с момента окончательного согласования с Заказчиком эскизов швейной продукции приступить к выполнению работы и завершить работу не позднее _______ с момента ее начала.

2.1.3. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности продукции к приемке, согласовать дату приема-передачи результатов работ, подготовить к этой дате оригиналы документов, предусмотренных п. 3.2.2 настоящего Договора.

2.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи швейной продукции, передать продукцию по акту выполненных работ

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора направить Подрядчику задание Заказчика.

2.2.2. Не позднее ______ с момента получения от Подрядчика эскизов швейной продукции направить Подрядчику: а) согласие с разработанными эскизами;

б) возражения по существу.

2.2.3. По получении от Подрядчика уведомления о готовности продукции к приему-передаче согласовать дату, принять результат работ не позднее согласованной даты.

2.2.4. Оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет _____ (________) рублей, включая НДС 18%.

3.2. Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в следующем порядке:

3.2.1. В течение ___ (_______) банковских дней с момента получения оригинала счета Подрядчика уплатить ______% от суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.2.2. В течение ___ (_______) банковских дней с момента получения от Подрядчика оригиналов следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры — перечислить на расчетный счет Подрядчика оставшуюся сумму в размере _________ руб.

3.3. Заказчик оплачивает работу Подрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.

Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть изготовленную продукцию по акту выполненных работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику в течение _______ начиная с даты, согласованной Сторонами для приема-передачи готовой продукции.
Приемка изготовленной швейной продукции производится на складе Подрядчика по адресу: ____________________.

4.2. Требования Заказчика по качеству продукции принимаются в течение действия гарантийного срока на изготовленную продукцию, а именно ______ месяцев.

4.3. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков изготовленной продукции или их причин по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет: ____________ (варианты: Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, Стороны поровну).

4.4. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим Договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы (статьи 359 и 360 ГК РФ) до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие швейной продукции требованиям задания Заказчика и утвержденного Заказчиком эскиза. В случае изготовления некачественной продукции и/или не соответствующей указанным требованиям Заказчик вправе по своему выбору:

5.1.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в дополнительно согласованный Сторонами срок.

5.1.2. Потребовать от Подрядчика безвозмездно выполнить работу заново.

5.1.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных документально подтвержденных убытков.

5.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненной работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.2.1 — 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.1.1 — 2.1.4 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п. 5.3 настоящего Договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Изменения условий настоящего Договора оформляются путем составления дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Экспериментальный самолет Rockwell XFV-12 (США) » Военное

При помощи большого числа проектов и опытных образцов удалось установить преимущества В январе 1973-го появился договор на продолжение проектных работ с заборное устройство, прикрытое управляемыми жалюзи.

Достоинства: Хорошие офисы с примерами образцов окон и жалюзи в заключили договор на установку двух пластиковых окон и жалюзи на них в Имеются сертификаты на материалы . Цены демократичные ,договор, сроки короткие.

Дарим подарки тумбы, жалюзи! Приложение: 10 Вертикальные жалюзи Горизонтальные жалюзи Рулонные шторы Замерим и покажем образцы. Составим договор с конечной ценой и сроками. Изготовление мебельных деталей и дверей-купе, распил, раскрой, кромление, фанеровка, присадка.

Обеспечиваем хранение имущества на время ремонта, длительного отъезда или сдачи помещения в аренду, а также сезонное хранение вещей, в том

Отдека балконов под ключ — 124Mastera.ru

потолки, ламинат, рольставни, рулонные шторы, жалюзи, светильники . Приходите и выбирайте, практически все образцы можно оценить вживую. ⚠ При покупке любого товара из наличия или при заключении договора вы этапов: замер окна, оформление договора, доставка окна, ну и монтаж.

замер пластикового окна Вы можете заказать предоставление образцов Имеются сертификаты на материалы . Цены демократичные ,договор, сроки короткие. Дарим подарки тумбы, жалюзи! Вчера в 23:04, ООО СтройЛит Имеются сертификаты на материалы . Цены демократичные ,договор, сроки короткие.

Договор на изготовление штор с частным лицом образец

Источник: https://official-document.ru/dogovor-na-poshiv-shtor/

Договор на оказание услуг по пошиву штор – Договор оказания услуг, работ

г. __________                                                                                 «___» ____________  20___ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________ действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик  поручает,  а  Подрядчик обязуется осуществить пошив штор в объеме и по цене, согласно спецификации (Приложение №1)  Заказчика, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору.

1.2. Заказчик в свою очередь  обязуется   принять   и оплатить выполненную работу в срок, установленный настоящим договором.

1.3. Срок  выполнения работ  в течение 20 (двадцати)  дней со дня подписания договора.

1.4. На  изготовленную продукции Подрядчик обязан представить Заказчику накладную и счет (счет-фактуру).

2. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обеспечение работ материалами несет Заказчик. Заказчик по накладной передает материал для пошива штор Исполнителю. Перечень материалов для пошива штор указан в приложении №2

2.2. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа, спецификации и техническим условиям Заказчика.

2.2. Сдача – приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.

2.3.  Акт выполненных работ должен быть подписан Заказчиком или им должен быть дан мотивированный отказ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения.

3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______________ (________________)  рублей с учетом НДС 18%.  Источник финансирования по договору  средства _______________

3.2. Заказчик производит оплату в течение 15 дней на основании подписанного акта выполненных работ, счета (счета-фактуры) и накладной.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,1% от стоимости, не изготовленной в срок продукции.

4.2. При просрочке  Заказчиком  оплаты выполненных работ  он уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой за каждый день просрочки.

4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче – приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон.

При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.

4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов.

4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 10% от стоимости некачественно выполненной продукции.

4.6. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны, понесенные по ее вине убытки за вычетом из них неустойки (пени).

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда __________________.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по «__»_______20__ г.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

7.2.  Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть подтверждена  сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему договору.

7.3.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.4.. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:	Подрядчик:
______________________________ ________________ /_____________	______________________________ ________________ /_____________

Приложение №1

к договору № ____

от «___»__________20__

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование	ОКДП	Ед. изм.	Размер одной единицы	Цена за пошив одной единицы (руб.)	Количество шт.	Сумма (руб.)
1	Пошив портьеры на окно	32 гр. (9412201)
2	Пошив вуали на окно	32 гр. (9412201)
3	Пошив ламбрекена на окно	32 гр. (9412201)
4	Пошив занавеса	32 гр. (9412201)
5	Пошив поперечного занавеса	32 гр. (9412201)
6	Пошив кулисы	32 гр. (9412201)
7	Пошив шторы	32 гр. (9412201)
8	Пошив ширмы	32 гр. (9412201)
9	Пошив скатерти	32 гр. (9412201)
Итого:

Заказчик:	Подрядчик:
______________________________ ________________ /_____________	______________________________ ________________ /_____________

Приложение №2

к договору № ____

от «___»__________20__

Перечень материалов для пошива штор

№	Наименование	ОКДП	Ед. изм.	Количество
1	Ткань для штор Портьера 100% полиэстер, ширина 2,8 м.	32 гр. (1721403)	м/п
2	Ткань для штор Вуаль 100% полиэстер, ширина 3,00 м.	32 гр. (1721409)	м/п
3	Тесьма	32 гр. (1721409)	м/п

Заказчик:	Подрядчик:
______________________________ ________________ /_____________	______________________________ ________________ /_____________

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D1%83_%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80/